С ответчика взысканы денежные средства за неисполненный договор строительного подряда
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика денежных средств, оплаченных по договору подряда, в размере 188 068,88 руб., пени за нарушение срока исполнения договора - 180 000 руб., штрафа,
Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика денежных средств, оплаченных по договору подряда, в размере 188 068,88 руб., пени за нарушение срока исполнения договора - 180 000 руб., штрафа, расходов по оплате заключения специалиста в размере 27 000 руб., на оплату услуг представителя - 5 000 руб.
Установлено, что 26.08.2023 между сторонами заключен договор подряда, по условиям которого ответчик как исполнитель обязался выполнить работы по строительству гаража на принадлежащем истцу земельном участке. Общая стоимость договора с учетом стоимости работ и материалов была определена в 670 000 рублей. Срок выполнения работ - с 24.08.2023 по 24.10.2023.
Ответчик приступил к строительным работам сразу после звонка истца по телефону, указанному в газетном рекламном объявлении, начал копку земли под фундамент, после чего был заключен договор подряда, истцом передано исполнителю 470 000 руб.
Строительные работы длились в общей сложности девять дней, из которых: два дня в августе, четыре - в сентябре, три - в октябре. 22.10.2023 строительные работы были прекращены, ответчик сообщил истцу, что бригада строителей разъехалась, строительство завершать некому.
До настоящего времени строительство гаража не завершено. Согласно проведенному истцом экспертному исследованию стоимость произведенных работ и израсходованных материалов составила 281 931,12 руб. В досудебном порядке, несмотря на направленную заказчиком в адрес исполнителя претензию, спор не был урегулирован.
Заочным решением суда с неявившегося в судебное заседание ответчика в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные по договору подряда, пени и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, в общей сумме 390 103,32 руб., судебные издержки в сумме 32 000 рублей.
В доход местного бюджета с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 6 880,69 руб.
Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции
8 (49245) 2-58-50
Установлено, что 26.08.2023 между сторонами заключен договор подряда, по условиям которого ответчик как исполнитель обязался выполнить работы по строительству гаража на принадлежащем истцу земельном участке. Общая стоимость договора с учетом стоимости работ и материалов была определена в 670 000 рублей. Срок выполнения работ - с 24.08.2023 по 24.10.2023.
Ответчик приступил к строительным работам сразу после звонка истца по телефону, указанному в газетном рекламном объявлении, начал копку земли под фундамент, после чего был заключен договор подряда, истцом передано исполнителю 470 000 руб.
Строительные работы длились в общей сложности девять дней, из которых: два дня в августе, четыре - в сентябре, три - в октябре. 22.10.2023 строительные работы были прекращены, ответчик сообщил истцу, что бригада строителей разъехалась, строительство завершать некому.
До настоящего времени строительство гаража не завершено. Согласно проведенному истцом экспертному исследованию стоимость произведенных работ и израсходованных материалов составила 281 931,12 руб. В досудебном порядке, несмотря на направленную заказчиком в адрес исполнителя претензию, спор не был урегулирован.
Заочным решением суда с неявившегося в судебное заседание ответчика в пользу истца взысканы денежные средства, уплаченные по договору подряда, пени и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, в общей сумме 390 103,32 руб., судебные издержки в сумме 32 000 рублей.
В доход местного бюджета с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 6 880,69 руб.
Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции
8 (49245) 2-58-50
Последние новости
Новые возможности для студентов медицинского колледжа Владимира
Медицинский колледж открывает новые горизонты для своих студентов.
Правовое просвещение в городе Владимире
Сотрудники прокуратуры провели встречу по вопросам дистанционного мошенничества.
Аттестация молодых прокуроров завершилась успешно
Два молодых специалиста получили возможность продвигаться в своей карьере.
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией
На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Донецке на выгодных условиях